实用的合作协议书模板集锦7篇
在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到协议，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编收集整理的合作协议书7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
合作协议书 篇1甲方：
乙方：
____与____先生经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：
一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。
二、乙方为甲方提供业务机会时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。
三、甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。
四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的，甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定，原则上按实际收费金额的一定百分比执行，按实际到账的阶段与金额支付，具体为每次到账后的若干个工作日内支付。
五、违约责任：
1、合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。
2、甲方在支付信息资源费用时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的5%，直至该笔金额的全额为止。
六、争议处理：如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向____市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、本协议有效期暂定一年，自双方代表（乙方为本人）签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。本协议到期后，甲方应付未付的信息资源费用，应继续按本协议支付。
八、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长一年。
九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：____（公章）
代表签字：
签字：
签约地点：
合作协议书 篇2甲方：广州z房地产代理有限公司
乙方：
甲乙双方经友好协商，现针对位于---省---市---区（县）---街（路）的---（填开发商或投资商名称）的---（填项目名称）项目的---（填业务名称，如策划）的合作达成以下协议：
1、乙方邀请甲方为该房地产项目的营销策划合作者，并聘请甲方执行董事z先生为该房地产项目营销策划的总顾问。
2、甲方的责任只是负责向该房地产项目的开发商或投资商证明甲方与乙方的合作关系，及证明甲方执行董事z先生作为乙方在该项目的营销策划总顾问。
3、乙方保证在与该项目开发商或投资商签订策划、顾问、代理销售等相类似的合同或协议书之后的六天内，必须以电子邮件的形式告知甲方，并向甲方一次性支付品牌输出费用人民币3000元；乙方保证在与该项目开发商或投资商签订策划、顾问、代理销售等相类似的合同或协议书之后的90天内，必须委托甲方从事一万元以上有关该项目除市场调查研究外的其他策划业务，不够一万元的按一万元支付，并且乙方必须在该策划之前一次性将策划费汇入甲方指定的银行账户。
4、乙方与该房地产项目的开发商或投资商签订的协议书的内容和事项与甲方无关。甲方不承担乙方的任何责任、义务和债务。
5、乙方应该按第3条约定支付给甲方品牌输出费和策划费。如乙方隐瞒与该项目的开发商或投资商签订策划、顾问、代理销售等相类似的合同或协议书的，则每隐瞒一天乙方需赔偿给甲方违约金人民币20xx元；如乙方逾期不付款的，则每逾期1天乙方需按应付而未付款项的5％赔偿给甲方违约金。
6、甲乙双方需按本协议书严格执行，并保持良好的沟通和诚信的合作态度。双方如有分歧，应协商解决，协商不成的，可向当地的人民法院提起诉讼。
7、该协议书一式两份，甲乙双方各执一份，该协议书自签订之日起生效。
甲方盖章： 乙方盖章（个人为乙方签名）：
甲方法人代表签名： 乙方法人代表签名（个人为身份证号）：
联系地址： 联系地址：
邮编： 邮编：
联系电话： 联系电话：
日期：---年---月---日 日期：---年---月---日
合作协议书 篇3甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
为促进社区公益医疗发展，甲、乙双方自愿组成社区服务支援队伍为社区居民进行医疗帮助，双方本着平等、尊重和自愿的'原则，达成合作协议如下：
一、合作内容
根据双方的实际情况及社区需求，甲乙双方在_______小区展开基础医疗义诊活动。乙方协助甲方进行前期宣传和现场协助工作。
二、双方的责任
1、乙方负责在活动开展前在社区内进行宣传活动，吸引更多的人参与活动。
2、甲方作为服务的提供者，在基本医疗和基本公共卫生服务方面，做如下服务：
（1）对家庭成员一般常见病、多发病和诊断明确的慢性病、医保规定病种，按机构级别提供诊疗、护理服务。
（2）按居民要求和服务能力提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等医疗服务。
（3）对空巢老人、行动不便、卧床不起的慢性病人，提供上门体格检查、用药指导、预约门诊和办理转诊等服务。
（4）对0-6岁儿童进行计划免疫接种和健康管理服务。
（5）对孕产妇进行孕期健康管理和产后访视及健康检查服务。
（6）为社区居民进行基础健康检查及日常养护知识宣传。
三、合作时间
协议所述活动共开展_______天，合作期限从______年______月______日起至______年
______月______日止。活动结束即协议终止。
四、活动费用
1、 ……此处隐藏1365个字……乙方违约金。违约金的计算：按每天拖欠总金额的________％计算。若甲方超过一个月没有按时付款，乙方有权终止合同，取消双方的医疗合作。
三、合作期限：
有效期_____年，从____年____月____日到____年___月___日止。
四、违约责任：
合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。若遇政策性或不可抗拒因素和事件导致双方无法合作，可协商终止协议。互不赔偿损失，双方不承担其他任何责任。
五、以上协议甲、乙双方共同遵守，不得无故终止。本协议未尽事宜，可另行协商签订书面补充协议，具备同等法律效力。
六、本协议一式________份，甲方________份，乙方________份，经双方代表签字并盖章后即生效，每份均具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人签字：
签约时间：___________年___________月___________日
乙方：
法定代表人签字：
签约时间：___________年___________月___________日
合作协议书 篇7甲 方：
身份证号码：
乙 方：
身份证号码：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等自愿、公平守信的原则，双方经友好协商后一致达成以下协议条款：
一、合作方式：
甲、乙双方发挥各自优势，在互惠互利的原则下通力合作，甲乙双方共同向发包方（本协议中发包方系有限公司）承包项目土石方工程。
二、工程概况：
l、工程名称：
2、工程地点：以甲方与业主签订的施工合同及、批文及图纸上的准确地址为准。
3、工程内容：土石方挖、装、运。
4、土石方工程量、工程单价、工程单价、运距、深度，以甲方签订的施工合同约定的方量为准。
5、工期：以施工主合同工期为准。
6、工程保证金：甲乙双方协商后决定由甲方与发包方签订内部承包合同，领取施工图纸及相关资料，施工现场交桩交点后，即由甲方负责向发包方交工程保证金。
7、工程预付款及进度款支付：
本工程预付款为：%，由甲方领取后存入甲乙双方的共管账户。工程进度款按内部承包合同执行，结算资金存入甲乙双方的共管账户
银行账号：
开户行：
户名：
8、工程造价：暂定万元人民币，最后以审定价为准。
9、合伙期限：合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
10、出资约定：
（1）双方确认，在工程承包合同签订之前由甲方出资万元（￥.00元），占合作项目出资份额的%，乙方出资万元（￥.00元），占合作项目出资份额的%，作为工程前期运作费用等。
（2）后续用款及业主工程款不及时到位，需垫资时应由双方各出百分之五十共同承担。
三、盈余分配及形式
1、双方在合作经营期间，所产生的盈利为共同财产，不得随意分割。
2、在第三方业务款项到公用账户起日内，在扣除正常的生产经营成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲%乙%提取分润；反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。
3、鉴于双方各自有自己独立建设经营或合作的工地，所有各自所需的土方按元/方支付到合伙共同账户，回款按月结算，不足部分在合伙方经营收益中扣除。
4、双方保证工程款专款专用，本工程设立专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，合伙项目的一切财务收入、支出均需经双方同意方可支出与进帐； 杜绝不必要开支，减少成本支出。
5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须双方核实批准后才可从财务报销。施工期间双方应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。
6、双方要发挥各自特长，在工程资金周转、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难，以确保本工程施工的顺利进行。
7、盈余分配， 按本协议比例分配；
8、双方都有合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由双方共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权。
9、双方均以发展该合伙项目业务为第一已任，出谋划策，让该合伙项目的业务蒸蒸日上。
10、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，按合伙人比例承担。
四、违约责任
1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方（过错方）应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，无责任方有权决定是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时，责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意，不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权决定是否继续与违约方合作，由此造成违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方继续履行本协议时，违约方不得拒绝，必须无条件履行。
5、禁止私自挪用、转借、转让合伙项目的货物及流动资金。
五、其他约定：
1、本协议和工程内部承包合同履行后，双方不得以任何理由终止本协议。
2、本协议建立在独立承包，自负盈亏的基础上，双方为此工程前期均投入了大量的人力和财力，所以协议一经签订，是不可撤销的联合施工合作协议书，甲方不得以任何借口延迟支付本合作协议约定的乙方应享有的利益分配，否则乙方有权在工程款中扣除该费用。
3、甲方与发包方签订的施工合同扫描一份给对方作为执行本协议的依据。
4、甲、乙双方所承包的土石方工程量，内部对外发包给施工队工程任务时，其价格应以双方共同协商符合市场规律或约高于市场价进行，确保施工任务顺利完成。
6、未尽事宜，双方另签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
7、本协议书共壹式两 份，双方各执壹 份，双方签字后待甲方与发包方签约的内部承包合同生效后，本协议书同时生效，并具有同等法律效力，工程完工，结清款项后，自动失效。若甲方与发包方签约的内部承包合同不能生效，则本协议书不能生效。
甲方签字：乙方签字：
年月日年月日
